Благоустройство территории ( ограждение кладбища) в с.Ольховое

⚠ Подводные камни

Квалификация и опыт

• Необходимо назначить ответственное лицо за производство работ и уведомить об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней.
• Необходимо составить календарный план выполнения работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х рабочих дней.
• Необходимо принять ремонтную площадку путем подписания акта приема-передачи, только после этого можно приступать к работам.
• Необходимо вести журнал производства работ, который Заказчик проверяет и подтверждает подписью не реже 1 раза в 7 дней.
• Необходимо обеспечить своих работников СИЗ, соответствующими стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности.
• Необходимо возместить Заказчику расходы на коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение/водоотведение).
• Необходимо передать исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 после выполнения работ.
• Необходимо проводить испытания и лабораторные исследования в соответствии с нормами и требованиями.
• Необходимо уведомить Заказчика о заключении договоров субподряда.
• Необходимо минимизировать воздействие на окружающую среду и соблюдать природоохранное законодательство.

Другое

• Заказчик проводит строительный контроль за ходом и качеством работ, соблюдением сроков и качеством материалов.
• Приемка результата исполнения контракта осуществляется в электронной форме в ЕИС.
• Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в течение гарантийного срока (3 года).
• Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
• При отказе от устранения дефектов Заказчик вправе устранять их самостоятельно и требовать возмещения расходов.
• Штрафы за неисполнение обязательств могут достигать 10% от цены контракта.
• Пени за просрочку исполнения обязательств начисляются в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.
• Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, установленном Заказчиком (не указан конкретный размер в тексте).
• Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки Заказчиком.
• Споры рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
• Приемка ремонтной площадки считается датой начала выполнения работ.