Поставка сумки термостатной к газоанализатору "Эколаб плюс"
Кратко
Закупается одна сумка термостатная к газоанализатору «Эколаб плюс» для нужд ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ». Поставка осуществляется силами поставщика в г. Новосибирск, товар должен быть новым, иметь упаковку и соответствовать стандартам.
⚠ Подводные камни
Квалификация и опыт
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не прошедшим ремонт
- Гарантийный срок — не менее 6 месяцев с даты приемки
- Гарантийное обслуживание (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляется за счет поставщика
- При поставке некачественного товара поставщик обязан оплатить экспертизу и все расходы по ней
- Товар должен быть сертифицирован (сертификат соответствия или декларация о соответствии)
Другое
- Срок поставки — 20 календарных дней с даты заключения контракта
- Приемка товара осуществляется в месте поставки силами уполномоченного представителя Заказчика
- Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней устранить недостатки или заменить товар при обнаружении брака
- Существенные нарушения (просрочка более 5 дней, неоднократные нарушения сроков, неустранимые недостатки) дают Заказчику право расторгнуть контракт в одностороннем порядке
- При отзыве лицензии у банка, выдавшего гарантию обеспечения, поставщик обязан предоставить новое обеспечение в течение месяца
- Споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области
Требования к заявке
- Поставка и разгрузка товара силами поставщика
- Предоставление сопроводительных документов (сертификат, паспорт, гарантийный талон, инструкция) в день поставки
- Согласование даты и времени доставки за 2 календарных дня
- Упаковка и маркировка в соответствии с НТД
- Предоставление обеспечения исполнения контракта в размере 5% от цены (независимая гарантия или денежные средства)
- Декларация о соответствии требованиям 44-ФЗ
Основное
- Реестровый номер
- 0351200013226000258
- НМЦК
- 76 000,00 ₽
- Срок
- 65 календарных дней с даты заключения контракта
- Регион
- 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.4А
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН 5406301664