178 изготовление, монтаж и демонтаж панелей для декорирования блок-контейнеров в рамках организации спортивного кластера на общественной территории «Лето на площади» в г. Екатеринбурге на Площади 1905 года.
Кратко
Закупка услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу декоративных панелей для блок-контейнеров в рамках организации спортивного кластера на площади 1905 года в Екатеринбурге. Включает декор медиарубки и раздевалок, а также транспортные расходы. Работы должны быть выполнены к 1 августа 2026 года.
⚠ Подводные камни
Другое
- За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных услуг за каждый день просрочки
- За просрочку оплаты Исполнитель вправе требовать неустойку в размере 0,1% от суммы принятых, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки
- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае нарушения сроков начала оказания услуг на 7 календарных дней и более
- Претензионный порядок является обязательным, срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней
- Споры из договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области
Требования к заявке
- Соответствие обязательным нормативным требованиям: технические регламенты, отраслевые стандарты, строительные правила и нормы, санитарно-эпидемиологические правила
- Гарантийный срок на результат услуг составляет 1 месяц
- Исполнитель должен соответствовать требованиям налоговой оговорки на сайте Заказчика
Основное
- Реестровый номер
- 32616216833
- НМЦК
- 703 340,00 ₽
- Срок
- С момента заключения договора по 01 августа 2026 г.
- Регион
- СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО"
ИНН 6662087597