Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов, применяемых при строительстве объекта Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: «Автомобильная дорога: Обход Адлера» в Краснодарском крае»

223-ФЗ Цена требует уточнения в источнике Строительные материалы

Кратко

Закупка услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (бетоны, растворы) для объекта «Автомобильная дорога: Обход Адлера» в Краснодарском крае. Объем работ определяется Заказчиком по мере необходимости, период действия договора — с заключения до 31.12.2027.

⚠ Подводные камни

Лицензии и допуски

  • Лаборатория должна быть аккредитована в национальной системе аккредитации (ЕНА) в области деятельности: бетоны, растворы.
  • Средства измерений должны иметь действующие сертификаты калибровки или протоколы аттестации/поверки.

Квалификация и опыт

  • Персонал должен иметь профильное образование (высшее или среднее профессиональное) и опыт работы не менее 3 лет.
  • Необходимо предоставить копии трудовых книжек/договоров и документов об образовании сотрудников.
  • Лаборатория должна быть собственностью участника или использоваться по договору аренды/лизинга/оказания услуг.

Другое

  • Жесткие штрафы: 100 000 руб. за каждый факт нарушения сроков испытаний или предоставления протоколов, 200 000 руб. за проведение испытаний, не соответствующих требованиям.
  • Сроки предоставления графических копий протоколов и Акта строго регламентированы Заданием.
  • Обязательный личный осмотр объекта и приемка проб/образцов в день получения Задания (до 14:00).
  • Короткий срок оплаты (7 рабочих дней) после подписания Акта.
  • Заказчик вправе отказать от договора при нарушении сроков более 3 раз или при выявлении недостатков в результатах экспертизы.
  • Обязательное уведомление Заказчика о привлечении соисполнителя с предоставлением копий его документов и допусков.

Требования к заявке

  • Оказание услуг в аккредитованной строительной лаборатории, сведения о которой внесены в единую национальную систему аккредитации.
  • Использование средств измерений, прошедших калибровку/поверку в соответствии с законодательством РФ.
  • Наличие персонала с высшим или средним профессиональным образованием и опытом работы не менее 3 лет.
  • Предоставление документации о соответствии лаборатории требованиям Технического задания в течение 2 рабочих дней.
  • Обеспечение доступа Заказчика к лаборатории, оборудованию и персоналу для проверки.
  • Обеспечение присутствия Заказчика при проведении испытаний (в том числе арбитражных).
  • Подписание Акта об оказании услуг и приложений к нему в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Основное

Реестровый номер
32616235983
НМЦК
2 498 652,51 ₽
Срок
Исполнение услуг — с даты заключения Договора до 31.12.2027. Сроки проведения каждого испытания определяются Заданием.
Регион
Г.МОСКВА

Заказчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ"

ИНН 7710946388

Источник на zakupki.gov.ru