Выполнение работ по чистовой отделке подвального помещения в здании по адресу: ул. Северная, 23Б, г. Белогорск, Амурской области

⚠ Подводные камни

Лицензии и допуски

• Лицензия на работу с отходами производства и потребления (классы опасности I-IV) для подрядчиков и субподрядчиков, осуществляющих обращение с отходами.
• Допуск на выполнение электромонтажных работ для ответственного лица (группа электробезопасности и допуск).

Квалификация и опыт

• Наличие материалов, сертифицированных в соответствии с законодательством РФ, с предоставлением образцов и копий сертификатов до начала работ.
• Обеспечение безопасности работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
• Выполнение работ в строгом соответствии с локальной сметой и техническим заданием.
• Обязательное устранение за свой счет и в срок всех выявленных дефектов и недостатков.
• Обеспечение вывоза мусора с территории Заказчика за свой счет.
• Обеспечение оплаты коммунальных услуг за период выполнения работ.

Другое

• Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: 3% от цены договора за каждый факт нарушения (кроме просрочки).
• Пеня за просрочку исполнения обязательств: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.
• Срок оплаты выполненных работ: до 365 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
• Обеспечение исполнения договора должно составлять срок исполнения обязательств плюс 1 месяц.
• При снижении цены на 25% и более требуется обеспечение в размере 1.5 раза больше и технико-экономическое обоснование.
• Приемка объекта производится только после выполнения всех работ и устранения всех недоделок по форме КС-2 и КС-3.
• Гарантийный срок на выполненные работы: 3 года с момента подписания акта приемки.
• При обнаружении недостатков в гарантийный срок Заказчик обязан заявить о них в течение 5 рабочих дней.
• В случае уклонения Подрядчика от составления акта о недостатках в течение 10 дней Заказчик вправе привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
• Заказчик вправе отказаться от договора, если Подрядчик не приступил к работам более чем на 20 календарных дней или выполняет работы слишком медленно.
• Споры рассматриваются в Арбитражном суде Амурской области.