Договор на реконструкцию силовой проводки с организацией поэтажного учета расхода электроэнергии

223-ФЗ Цена требует уточнения в источнике Ремонт сетей и коммуникаций Строительство электросетей

Кратко

Выполнение работ по монтажу ЭОМ (реконструкция электрической сети) для АО «Советская Сибирь» г. Новосибирск. Работы включают демонтаж и монтаж щитов, счётчиков, кабелей различного сечения, автоматов защиты, кросс-модулей, ГЗШ, лотков, кабельных каналов и коробок. Также включает поиск и прозвонку неисправностей, разработку однолинейных схем и маркировку кабельных линий. Работы должны быть выполнены в условиях действующего производства с обеспечением безопасных зон прохода для людей и проезда транспортных средств.

⚠ Подводные камни

Квалификация и опыт

  • наличие у подрядчика необходимых лицензий или свидетельств о допуске на выполнение электромонтажных работ
  • наличие у привлекаемых исполнителей допусков к указанным работам
  • наличие опыта выполнения аналогичных контрактов

Другое

  • работы должны быть выполнены в условиях действующего производства с обеспечением безопасных зон прохода для людей и проезда транспортных средств
  • очередность работ необходимо согласовывать с Заказчиком до их выполнения
  • в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работы за каждый день просрочки
  • в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки
  • Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика
  • в случае обнаружения скрытых недостатков в работе Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении

Требования к заявке

  • соответствие требованиям законодательства РФ в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
  • отсутствие решения о ликвидации участника и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника банкротом
  • отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
  • отсутствие у участника судимости за преступления в сфере экономики
  • отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки к административной ответственности
  • отсутствие между участником и Заказчиком конфликта интересов
  • отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков
  • участник не является офшорной компанией
  • участник не является иностранным агентом
  • наличие положительной деловой репутации
  • наличие опыта выполнения аналогичных работ

Основное

Реестровый номер
32616256143
НМЦК
5 317 152,18 ₽
Срок
90 рабочих дней с момента поступления на счет авансового платежа
Регион
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заказчик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ"

ИНН 5403173213

Источник на zakupki.gov.ru