Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения Насосной Фильтровальной станции (Водоснабжение) на объекте ОСП АО «Водоканал» по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, мк. Стрелка 1, ул. Южная, д.1.
Кратко
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения Насосной Фильтровальной станции (Водоснабжение) на объекте ОСП АО «Водоканал» в г. Алатырь. Включает монтаж узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), пусконаладочные работы и подготовку исполнительной документации. Работы должны соответствовать Техническим условиям №3 и №4 от 19.02.2026 г. и рабочей документации от ООО «ПРОЕКТ-СТРОЙ».
⚠ Подводные камни
Лицензии и допуски
- Наличие соответствующих допусков на производство работ по монтажу узлов учета тепловой энергии
Квалификация и опыт
- Требование к наличию подтвержденного опыта работы по разработке проектно-технического решения на монтаж коммерческого учёта тепловой энергии
Другое
- Срок исправления замечаний не более 10 рабочих дней
- Гарантийный срок УУТЭ, рабочей и сметной документации - не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ
- В случае нарушения сроков выполнения работ - неустойка 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки
- При невыполнении работ в срок - Заказчик вправе расторгнуть договор
- В случае некачественного выполнения работ, приведшего к ухудшению функционала, - устранение недостатков в течение 21 календарного дня
Требования к заявке
- Наличие подтвержденного опыта работы по разработке проектно-технического решения на монтаж коммерческого учёта тепловой энергии
- Соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим работы
- Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом
- Отсутствие задолженности по налогам и сборам
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
Основное
- Реестровый номер
- 32616291273
- НМЦК
- 704 469,33 ₽
- Срок
- Срок выполнения работ - не позднее 01 октября 2026 года
- Регион
- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ
Заказчик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"
ИНН 2130017760